О проведении запроса котировок на право заключения муниципального контракта на




НазваниеО проведении запроса котировок на право заключения муниципального контракта на
страница1/4
Дата публикации17.10.2016
Размер9.76 Kb.
ТипДокументы
  1   2   3   4
УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации МО «Куйвозовское сельское поселение» _____________ В.И. Веселов

29 июня 2010 года

Извещение

о проведении запроса котировок на право заключения муниципального контракта на капитальный ремонт кровли дома 6 по ул. Александрова дер. Куйвози

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
Форма конкурса: запрос котировок.

Наименование и адрес муниципального заказчика: Администрация муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

Местонахождение: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Куйвози, ул. Александрова, 6.

Почтовый адрес: 188656, Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Куйвози, ул. Александрова, 6. , тел. 8 (813-70) 51-130.

Электронный адрес: adm-Kyivozy@yandex.ru

Источник финансирования заказа: бюджетные средства муниципального образования

Форма котировочной заявки: форма котировочной заявки приведена в приложении №1.

Наименование, характеристика и количество поставляемых товаров, выполнения работ:
^ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ


№№

Наименование работ

Ед. изм.

Кол-во

Ремонтные работы

1

Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов

м2

50

2

Смена обрешетки с прозорами из: досок толщиной до 50 мм

м3

2,5

3

Разборка: стропил со стойками и подкосами из досок

м2

50

4

Разборка изоляции покрытий и перекрытий

м3

9

5

Антисептирование древесины: водными растворами

м2

210

6

Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2

м

9,5

Монтажные работы

1

Устройство пароизоляции оклеечной: в один слой

0,5

50

2

Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике: в один слой

м2

50

3

Маты минераловатные на синтетическом связующем, М-25 толщ.100 мм

м3

5,1

4

Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике: на каждый последующий слой

м2

50

5

Маты минераловатные на синтетическом связующем, М-25 толщ. 50 мм

м3

2,55

6

Установка каркаса под обрешетку (ПРРИМ.)

м3

5

7

Укладка фанеры, площадью до 10 м2 (прим)

конструкция

5

8

Биполь хпп

м2

50

9

Фанера бакелизированная ФБС 14-18 мм

м3

1,05

10

Бруски обрезные из хвойных пород 40-60 мм, длиной 2-6,5 м, сорт II

м3

0,275

11

Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя

м2

50

12

Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4,5

м2

57

13

Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, изопласт ЭПП-4,0

м2

58

14

Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком

м

10

15

Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, изопласт ЭПП-4,0

м2

18,9

Прочие работы

1

Погрузочные работы: Мусор строительный

тонн

1,23

2

Расстояние перевозки - от 26,1 до 27 км, класс груза - 1, раздел таблицы - 2

тонн

1,23


^ Место поставки, выполнения работ: капитальный ремонт кровли дома 6 по ул. Александрова дер. Куйвози Всеволожского муниципального района Ленинградской области

^ Срок поставки, выполнения работ – в течение 20 дней с момента заключения муниципального контракта.

Начальная максимальная цена муниципального контракта (включая НДС, доставку, перевозку, установку (монтаж), таможенные пошлины, налоги, сборы и другие обязательные платежи): - 316 447 (триста шестнадцать тысяч четыреста сорок семь) рублей.

Место, срок подачи котировочных заявок, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочной заявки: предоставление котировочных заявок осуществляется начиная с 10.00 час. 30.06.2010 по адресу: 188656, Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Куйвози, ул. Александрова, 6 в рабочие дни с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00, до 16.00 час. 09.07.2010 г. на бумажном носителе.

Рассмотрение и оценка котировочных заявок 11.00 час 12.07.2010

Документация также размещена на официальном сайте Куйвозовского сельского поселения admyivozy.narod.ru

Срок и условия оплаты поставок товара, выполнения работ: согласно контракта.

Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок – 8 дней со дня подписания протокола, трех дней – если поступила только одна заявка после продления срока подачи котировочных заявок.


(Форма заявки на участие в котировках) Приложение


к запросу котировок на право заключения муниципального контракта на капитальный ремонт кровли дома 6 по ул. Александрова дер. Куйвози Всеволожского муниципального района Ленинградской области




Дата, исх. Номер

Муниципальному заказчику:

Главе администрации МО

«Куйвозовское сельское поселение»

В.И. Веселову


^ ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК

на право заключения муниципального контракта на капитальный ремонт кровли дома 6 по ул. Александрова дер. Куйвози Всеволожского муниципального района Ленинградской области Всеволожского муниципального района Ленинградской области
1. Изучив документацию по запросу котировок на право заключения вышеупомянутого муниципального контракта (далее - Контракта), а также применимые к данному контракту законодательства и других нормативно-правовых актов _________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

в лице,__________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица)

сообщает о согласии участвовать в запросе котировок на условиях, установленных документацией, и направляет настоящую заявку:

1) наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника размещения заказа;




^ 2) идентификационный номер налогоплательщика;





3) наименование и характеристики поставляемых товаров в случае проведения запроса котировок цен товаров, на поставку которых размещается заказ;




2. Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в заявке и то, что ______________________ соответствует требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов.

3. Мы согласны выполнить работы в соответствии с требованиями котировочной документации.

4. Мы ознакомлены с материалами, содержащиеся в документации по запросу котировок. Документация получена нами в полном объёме.

5. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не было учтено выполнение каких-либо работ, составляющих полный комплекс работ и содержащихся в техническом задании, дефектной ведомости на данный объект, то такие работы будут в любом случае выполнены в полном соответствии с ПСД и техническим заданием, дефектной ведомостью (спецификацией поставляемого оборудования) в пределах стоимости Контракта в случае признания нас победителями по результатам рассмотрения и оценки котировочных заявок.

6. Если мы победим в запросе котировок, мы берем на себя обязательство выполнить работы в соответствии с требованиями документации, включая требования, содержащиеся в ПСД, техническом задании, дефектной ведомости, спецификации поставляемого оборудования, и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в контракт ___________________________________________________________________________________

(указать цену и срок выполнения контракта

7. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении _______________________________________________________________

(наименование организации- участника размещения заказа)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или муниципальные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает ___________________________________________________ процентов

(значение указать цифрами и прописью)

балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

8. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подлинность документов.

9. В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать контракт с Администрацией МО «Куйвозовское сельское поселение» на капитальный ремонт кровли дома 6 по ул. Александрова дер. Куйвози Всеволожского муниципального района Ленинградской области, в соответствии с требованиями документации и условиями наших предложений.

10. В случае если наши предложения будут лучшими после предложений победителя запроса котировок а победитель запроса котировок будет признан уклонившимся от заключения контракта с Администрацией МО «Куйвозовское сельское поселение», мы обязуемся подписать данный контракт на выполнение работ в соответствии с требованиями документации и условиями нашего предложения по цене и срокам выполнения работ.

11. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителями запроса котировок или принятия решения о заключении с нами контракта в случае отказа от его подписания победителем запроса котировок, и нашего уклонения от заключения контракта на выполнение работ, являющихся предметом запроса котировок, подтверждаем, что мы извещены о включении сведений о______________________________________________________________________

(наименование, Ф.И.О. участника размещения заказа)

в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения контракта.

12. Юридический и фактический адреса, ИНН, тел.: ___________, факс: _________, банковские реквизиты: _______________________________________________________________________

13. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: _______________________________________________________________________

14. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи на ___ л.

Участник размещения заказа

(уполномоченный представитель) _________________ (И.О.Фамилия)

м.п. (подпись)

Главный бухгалтер __________________ (И.О.Фамилия)

м.п. (подпись)


ПРОЕКТ

^ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №

(контракт, договор)

д. Куйвози ____________ 2010года
Администрация МО «Куйвозовское сельское поселение», в лице Главы администрации Веселова В.И., действующего на Устава, именуемая в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и

____________», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора _____________., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Основанием для заключения настоящего контракта является решение муниципальной единой (котировочной) комиссии Куйвозовского сельского поселения о признании Исполнителя победителем конкурса (единственным исполнителем) (протокол № __________ от ________).

1.2. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика в соответствии с условиями Контракта, прилагаемым техническим заданием, локальной сметой и календарным планом выполнения работ на свой страх и риск на условиях подряда выполнить работы на капитальный ремонт кровли дома 6 по ул. Александрова дер. Куйвози Всеволожского муниципального района Ленинградской области, а Заказчик обязуется создать Исполнителю необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и оплатить указанную в контракте цену при условии качественного выполнения всего объема работ по контракту.

1.3. Исполнитель обязуется приступить к работе в течение 3 (трех) календарных дней с момента подписания контракта и полностью выполнить все подрядные работы и сдать объект Заказчику в сроки, указанные в календарном плане.

^ 2. Сроки выполнения работ

2.1. Работа должна быть выполнена Исполнителем и сдана Заказчику в срок до _____________.

2.2. Исполнитель должен начинать и завершать все работы по Контракту в сроки, указанные в календарном плане выполнения работ.

2.3. В случае досрочного выполнения Исполнителем работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить выполненную работу.

2.4. Если Исполнитель допустил нарушение любых установленных контрактом сроков более, чем на десять дней по вине Заказчика, такая просрочка не является нарушением условий контракта и не влечет возникновения обязательств по уплате пеней и штрафов.

^ 3. Стоимость работ.

3.1. Общая стоимость выполнения работ в соответствии с котировочной заявкой исполнителя, составляет ________________________ рублей, включая перевозку, установку, таможенные пошлины, налоги, сборы и другие обязательные платежи, в том числе НДС 18% - ______________ рублей

3.2. В случае изменения в течение срока действия настоящего Контракта объемов финансирования, поступающих на счет Заказчика, календарный план выполнения работ подлежит пересмотру сторонами в течение 10 (десяти) дней.

3.3. Исполнитель не вправе требовать оплаты работ, которые были выполнены им без письменного согласования с Заказчиком.

^ 4. Платежи и расчеты.

4.1. Оплата производится за выполненные работы и поставленную продукцию.

4.2.Исполнитель предоставляет Заказчику выполненную работу с сопроводительными документами (акты выполненных работ, ф. КС-2, ф.КС-3, акты на скрытые работы, сертификаты соответствия, разрешение на выпуск и применение).

Заказчик в течение пяти рабочих дней со дня получения вышеуказанных документов проверяет достоверность сведений о выполненных работах, отраженных в документах, утверждает их, один экземпляр утвержденного акта выполненных работ возвращает Исполнителю, производит оплату выполненных работ в соответствии актом и Контрактом.

4.3. Работы, выполненные Исполнителем с отклонением от технического задания, с нарушением требований Строительных Норм и Правил, спецификации, без сертификатов соответствия, замененные на другие материалы и оборудование без согласования с Заказчиком, не подлежат приемке и оплате до устранения нарушений и недостатков.

При этом Заказчик из сумм, подлежащих выплате Исполнителю или из суммы обеспечения контракта вправе удерживать суммы штрафных санкций, которые Исполнитель обязан уплатить в соответствии со ст.7 настоящего контракта за допущенные нарушения.

4.4. Окончательная оплата за выполненные работы по контракту осуществляются после утверждения Заказчиком акта ввода объектов в эксплуатацию (акта выполненных работ).

^ 5. Порядок сдачи и приемки работ.

5.1. При завершении выполнения объема работ Исполнитель обязан в письменной форме уведомить Заказчика о готовности к сдаче выполненных работ, предусмотренных предметом настоящего контракта.

5.2. Сдача и приемка выполненных работ осуществляется в порядке, установленном в соответствии с условиями настоящего контракта, действующим законодательством и нормативными документами в строительстве.

5.3. При завершении работ Исполнитель представляет Плательщику акт выполненных работ с приложением документации, предусмотренной техническим заданием и условиями настоящего Контракта.

5.4. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения акта выполненных работ (акта ввода объекта в эксплуатацию) и отчетных документов обязан направить Исполнителю подписанный акт выполненных работ или мотивированный отказ от приемки работ.

5.5. В случае мотивированного отказа Заказчиком, сторонами составляется двухсторонний акт с перечислением необходимых доработок и сроков их выполнения.

5.6. Датой выполнения работ по настоящему Контракту является дата утверждения Заказчиком акта выполненных работ (ввода объекта в эксплуатацию).

^ 6. Обязательства сторон.

6.1. Заказчик:

6.1.1. Утверждает объемы финансирования и акты выполненных работ (ввода объектов в эксплуатацию), календарный план выполнения работ.

6.1.2. Передает объект Исполнителю к началу выполнения работ.

6.1.3. Обеспечивает в течение всего периода выполнения работ на объекте технический надзор, назначив своих ответственных представителей.

6.1.4. Проводит освидетельствование скрытых работ.

6.1.5. Осуществляет контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной контрактом стоимости, а также за качеством материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность исполнителя.

6.1.6. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего контракта, которые могут ухудшить качество выполняемых работ, или иных недостатков, заявляет об этом Исполнителю в письменной форме, назначив согласованные сроки их устранения.

6.1.7. Осуществляет проверку документов в соответствии с настоящим контрактом.

6.1.8. Осуществляет проверку у рабочих документов, удостоверяющих их личность и разрешений на работу, выданных в установленном законом порядке. При обнаружении иностранных рабочих без разрешений на работу, прекращает выполнение работ, предусмотренных контрактом и расторгает контракт в одностороннем порядке, направив извещение Исполнителю.

6.1.9. По окончании выполнения Исполнителем видов, этапов или выполнения всего объема работ по настоящему контракту своевременно организовывает их приемку.

6.1.10. Осуществляет финансирование выполнения Работ по Контракту в соответствии с календарным планом выполнения работ, по мере поступления средств на свой расчетный счет.

6.2. Исполнитель:

6.2.1. Выполняет предусмотренные настоящим контрактом подрядные работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с утвержденной ведомостью объемов работ (дефектной ведомостью и локальной сметой), определяющей объем и содержание работ, в сроки, установленные контрактом.

6.2.2. Выполняет и обеспечивает выполнение работ с соблюдением норм техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности, охраны окружающей среды, требованием конкурсной документации, действующего законодательства и настоящего контракта.

6.2.3. Обеспечивает в течение всего периода выполнения работ по настоящему контракту чистоту прилегающей к объектам территории.

6.2.4. Обеспечивает представителям технического надзора и представителям Заказчика беспрепятственный доступ на объект.

6.2.5. Своевременно оформляет исполнительную документацию и акты на скрытые работы, извещая Заказчика не менее чем за 48 часов о времени освидетельствования скрытых работ. Если закрытие скрытых работ последующими работами выполнено без информирования об этом Заказчика или информировании с опозданием, то Исполнитель обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно требованиям Заказчика, а затем восстанавливает ее за свой счет.

6.2.6. Обеспечивает сохранность материалов и оборудования.

6.2.7. Привлекает для выполнения работ субподрядные организации, только с разрешения Заказчика.

6.2.8. Несет ответственность перед Заказчиком за своевременное и качественное выполнение работ привлеченными субподрядными организациями.

6.2.9. Ко дню сдачи работ вывозит строительный мусор, производит уборку всей площадки объекта: вывозит принадлежащее ему оборудование и другое имущество.

6.2.10. В случае если техническим надзором Заказчика будут обнаружены некачественно выполненные работы, Исполнитель своими силами и за свой счет обязан в срок, указанный и согласованный Заказчиком, переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

6.2.11. В случае выполнения работ без установки строительных лесов или без установления на них защитной сетки или ограждения мест работы, в том числе светоотражающей ленты, администрация имеет право прекратить производство работ по контракту, при этом сроки выполнения контракта не приостанавливаются.

6.2.12. Устраняет все выявленные в процессе эксплуатации объекта дефекты по выполненным работам в течение гарантийного срока его эксплуатации, который составляет 3 (три) года со дня сдачи объекта.

^ 7. Ответственность сторон.

7.1. В случае непредставления по вине Заказчика необходимых для выполнения работ документов, Исполнитель вправе не приступать к выполнению работ, а срок продлить на время просрочки.

При наличии указанных обстоятельств, Исполнитель не вправе отказаться от исполнения настоящего контракта.

7.2. Исполнитель в случае привлечения к исполнению Контракта третьих лиц (соисполнителей) с согласия Заказчика несет ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение ими работ по настоящему Контракту.

7.3. В случае необоснованного нарушения конечного срока выполнения работ по настоящему контракту Исполнитель уплачивает Заказчику пени в размере 0,5 % от цены контракта за каждый день просрочки.

7.4. В случае не устранения в установленный Заказчиком срок недостатков, Исполнитель выплачивает Заказчику пеню в размере 0,3 % от стоимости не надлежаще выполненных работ по настоящему Контракту за каждый день просрочки исполнения.

7.5. При несвоевременном устранении дефектов Исполнителем, Заказчик вправе за его счет устранить дефекты своими силами и, кроме того, взыскать с него неустойку в размере 50 % стоимости работ по устранению дефектов.

7.6. Заказчик вправе расторгнуть контракт в одностороннем порядке, если задержка в сроках выполнения работ Исполнителем составляет более 20 дней и потребовать возмещения причиненных убытков.

7.7.Заказчик в случае нарушения Исполнителем п.п.6.2.1. Контракта имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Контракт и взыскать с Исполнителя в полном объеме денежные средства, перечисленные по настоящему Контракту.

7.8.За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в размере 10 % от цены Контракта или она удерживается из обеспечения исполнения контракта.

7.9. За привлечение Исполнителем иностранных рабочих с нарушением действующего законодательства, Заказчик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Контракт и взыскать с Исполнителя в полном объеме денежные средства, перечисленные по настоящему Контракту. При этом сумма обеспечения контракта перечисляется в бюджет муниципального образования и Исполнителю не возвращается.

7.10.Споры, возникшие в процессе исполнения сторонами условий Контракта регулируются Сторонами путем проведения переговоров. В случае не достижения согласия спор разрешается в судебном порядке, путем обращения в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

7.11. Уплата пеней и неустойки, а также возмещение убытков, не освобождают стороны от исполнения своих обязательств в натуре.
^ 8. Гарантийные обязательства.
8.1. Исполнитель гарантирует качество выполненных работ по контракту в течение 3 (трех) лет со дня приемки работ Заказчиком.

8.2. В случае выявления в течение гарантийного срока дефектов, образовавшихся по вине Исполнителя, последний обязан устранить выявленные дефекты за свой счет в течение 10 (десяти) дней с момента уведомления.

^ 9. Дополнительные условия.

9.1. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту оформляются в письменной форме и подписываются Сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего Контракта.

9.2. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет равную юридическую силу.

^ 10. Обстоятельства непреодолимой силы.

10.1. Виновная сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по контракту, если докажет, что надлежащее исполнение ей обязательств по контракту оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы. Обстоятельства непреодолимой силы определяются в соответствии с гражданским законодательством.

10.2.Даты возникновения и окончания обстоятельств непреодолимой силы, их описание и последствия для сторон фиксируются в специальном акте, который подписывается сторонами.

Специальный акт является основанием для внесения изменений в Календарный план работ.

Сроки начала и сдачи работ могут быть сдвинуты на срок обстоятельств непреодолимой силы, указанный в специальном акте.

10.3. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более шести месяцев, то заинтересованная сторона вправе требовать досрочного расторжения контракта в установленном законом порядке.

^ 11. Срок действия Контракта.

11.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до момента исполнения ими своих обязательств в установленные Контрактом сроки.

11.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут (прекращен) в случаях:

- по обоюдному согласию Сторон;

- по решению суда;

- в других случаях, в соответствии с действующим законодательством и настоящим контрактом.

11.3. В случае досрочного расторжения (прекращения) настоящего Контракта по основаниям, предусмотренным п. 11.2, Исполнитель обязан в течение 10 (десяти) дней передать по акту Заказчику объект с результатом выполненных работ, освободив его от механизмов, временных зданий, сооружений, материалов, оборудования и иного принадлежащего ему имущества, а также мусора, произвести отключение временных инженерных коммуникаций; передать Заказчику всю проектно-сметную и исполнительскую документацию по объекту.

^ 12. Приложения к Контракту.

12.1.Приложение № 1. Календарный план выполнения работ.

12.2.Приложение № 2. Локальная смета.

12.3.Приложение № 3. Протокол конкурсной комиссии.

^ 13. Реквизиты сторон.

13.1. Заказчик:

Администрация МО «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского

муниципального района Ленинградской области

188656, Ленинградская обл., Всеволожский район, д. Куйвози, ул.Александрова, д.6

тел/факс (813-70) 51-151; тел. 51-130; 51-196.

ИНН 4703083417 КПП 470301001

ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской области

р/сч. 40204810900000003401 УФК по Ленинградской области

л/сч. 02020040080 ОКПО 04182848 ОГРН 1054700123367

13.2. Исполнитель:

^ 14. Подписи сторон

Заказчик: Исполнитель:

  1   2   3   4

Похожие:

О проведении запроса котировок на право заключения муниципального контракта на iconО проведении запроса котировок на право заключения муниципального...

О проведении запроса котировок на право заключения муниципального контракта на iconО проведении запроса котировок на право заключения муниципального...

О проведении запроса котировок на право заключения муниципального контракта на iconИзвещение о проведении запроса котировок на право заключения муниципального...

О проведении запроса котировок на право заключения муниципального контракта на iconИзвещение о проведении запроса котировок на право заключения муниципального...

О проведении запроса котировок на право заключения муниципального контракта на iconИзвещение о проведении запроса котировок на право заключения муниципального...

О проведении запроса котировок на право заключения муниципального контракта на iconИзвещение о проведении запроса котировок на право заключения муниципального...
...
О проведении запроса котировок на право заключения муниципального контракта на iconО проведении запроса котировок
Предмет муниципального контракта (наименование, характеристика поставляемого товара)
О проведении запроса котировок на право заключения муниципального контракта на iconО проведении запроса котировок
Предмет муниципального контракта (наименование, характеристика и объем выполняемых работ)
О проведении запроса котировок на право заключения муниципального контракта на iconО проведении запроса котировок
Предмет муниципального контракта (наименование, характеристика и объем выполняемых работ)
О проведении запроса котировок на право заключения муниципального контракта на iconО проведении запроса котировок
Предмет муниципального контракта (наименование, характеристика и объем выполняемых работ)
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
dopoln.ru
Главная страница