О проведении запроса котировок




НазваниеО проведении запроса котировок
Дата публикации17.10.2016
Размер9.76 Kb.
ТипДокументы
ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении запроса котировок

08 июня 2007г.

Наименование пункта

Текст пояснений







Муниципальный заказчик:

Отдел образования

Место нахождения, почтовый адрес:

601010 , Владимирская область, г. Киржач, ул. Гагарина д. 34

Телефон/факс:

(49237) 2-04-00 / 2-03-84

^ Адрес электронной почты:




Контактное лицо:

Тарасов Игорь Анатольевич, заместитель заведующего отделом образования.








^ Уполномоченный орган:

Комитет по управлению муниципальным имуществом и землеустройству администрации Киржачского района

^ Место нахождения, почтовый адрес:

601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Серегина, д. 7

Телефон/факс:

(49237) 2-34-74/2-01-19

^ Адрес электронной почты:

e-mail: kirgr@avo.ru

Официальный сайт в сети «Интернет»

www.kirzhach.da.ru.


Контактное лицо:

Объедков Владимир Сергеевич, заведующий отделом по размещению муниципального заказа комитета по управлению муниципальным имуществом и землеустройству администрации района







^ Источник финансирования заказа:

Средства бюджета муниципального района

Форма котировочной заявки:

Приложение № 1

Предмет муниципального контракта (наименование, характеристика и количество поставляемых товаров, наименование, характеристики и объем выполняемых работ, оказания услуг)

Выполнение работ по капитальному ремонту теплотрассы от котельной до здания муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 27» (согласно Приложению № 2)

^ Место доставки поставляемого товара, выполнения работ, оказания услуг:

Теплотрасса: Владимирская область, Киржачский район, д. Кипрево, ул. Центральная, 8- г

^ Сроки (периоды) поставок товара, выполнения работ, оказания услуг:

2 квартал 2007 г.

Сроки и условия оплаты поставок товара, выполнения работ, оказания услуг:

Безналичный расчет, оплата в рублях РФ, авансовый платеж размере 30%, окончательный расчет в течение 30 дней со дня подписания акта приемки выполненных работ.

^ Максимальная цена контракта:

410 000 (четыреста десять тысяч) рублей.

Цена включает в себя все затраты, необходимые для выполнения работ в полном объеме.

^ Место подачи котировочных заявок:

Комитет по управлению муниципальным имуществом и землеустройству администрации Киржачского района

Адрес:

601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, каб. № 30

^ Контактный телефон:

(49237) 2-34-74

Срок подачи котировочных заявок, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

С 08 июня 2007 г. по 22 июня 2007 г. 10-00 ч.

^ Срок подписания муниципального контракта:

Не ранее чем через пять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.


Уведомляем Вас, что направление Заказчиком запроса котировок и предоставление Вами котировочной заявки не накладывает на стороны какие-либо дополнительные обязательства.

Приложение № 1

к извещению о проведении

запроса котировок


На бланке организации

Дата, исходящий номер

В единую комиссию по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Киржачского района

601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Киржачского района, каб. № 30


^ КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА
«___» _____________ 2007 г.
_____________________________________________________________________________________

наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица); ФИО, паспортные данные место жительства (для физ. лица)

_____________________________________________________________________________________

банковские реквизиты участника размещения заказа
_____________________________________________________________________________________номер контактного телефона и адрес электронной почты

в лице______________________________________________________________________________,

указать должность, ФИО руководителя, уполномоченного лица (для юридического лица)
изучив Извещение о проведении запроса котировок от ___ _________________2007 года, подтверждает готовность заключить и исполнить муниципальный контракт на условиях, указанных в извещении о запросе котировок, и подтверждает намерение поставить следующие товары, работы, услуги:
^ Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг: ______________________________________________

_____________________________________________________________________________________

^ Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, оказания услуг: _________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

^ Сроки (периоды) и условия поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг: _____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

^ Цена товаров, работ, услуг (с указанием сведений о включенных ( невключенных) в нее расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей): ________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Сроки , условия и форма оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг:_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
С условиями доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, указанными в извещении о запросе котировок, согласны.


Руководитель




________________________

М.П.

(подпись)

(Ф.И.О.)


Главный бухгалтер




________________________




(подпись)

(Ф.И.О.)


Приложения на ____ листах:
1. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц – для юридических лиц, выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей, копия паспорта – для физических лиц.

2. Заверенная копия свидетельства о государственной регистрации.

3. Заверенная копия свидетельства о постановке на налоговый учет.

4. Заверенные копии учредительных документов.

5.Заверенная копия лицензии на соответствующий вид деятельности.

6.Доверенность на право представления котировочной заявки и дачи необходимых разъяснений.

7. Справка из МИФНС Российской Федерации о задолженностях в бюджеты всех уровней, внебюджетные и социальные фонды.

Приложение № 2

к извещению о проведении

запроса котировок

^ Требования к предмету муниципального заказа

(дефектная ведомость)


п/п

Наименование

Единица измерения

Кол-во



Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3

100 м3

0,45



Изготовление металлоконструкций уголка, швеллера, арматуры, труб

т

0,9



Установка стоек диаметром труб 89 мм

1 комп.

10



Устройство фундаментов-столбов (заливка бетоном)

100 м3

0,02



Надземная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 50 мм

1 км

0,18



Надземная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 100 мм

1 км

0,06



Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм

1 т

0,55



Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм

1 шт.

6



Зам. зав. отделом образования И.А.Тарасов

ПРОЕКТ
Муниципальный контракт №

на выполнение работ для муниципальных нужд Киржачского района
г. Киржач «__» ____________ ______ г.







в лице ________________________________________________________________________, действующего на основании __________, именуемый в дальнейшем Заказчик, и ______________________________________________________________, в лице___________________________________ ______________________действующего на основании_______________________________ , именуемый в дальнейшем Подрядчик (Исполнитель), именуемые в дальнейшем Стороны, руководствуясь Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный Закон), ст.ст. ___________ ГК РФ и на основании протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок от ____________ № __ (Приложение ) заключили настоящий контракт о нижеследующем:
1. Предмет контракта и сроки выполнения работ.
1.1. Подрядчик (Исполнитель) обязуется по заданию Заказчика выполнить работы ___________ (в дальнейшем – Работы) и сдать результат Работ Заказчику в соответствии с условиями настоящего контракта. Заказчик обязуется принять выполненные Работы и обеспечить их оплату.

1.2. Срок выполнения Работ ___________________________________________.
2. Порядок выполнения работ
2.1. Работы считаются выполненными Подрядчиком (Исполнителем) и принятыми Заказчиком с момента подписания Акта выполненных работ

2.2. Предусмотренные настоящим контрактом Работы осуществляются в полном соответствии с техническими условиями и нормами.

2.3. Подрядчик (Исполнитель) обязан в письменной форме известить Заказчика о выполнении Работ.

2.4. Заказчик обязан с участием Подрядчика (Исполнителя) провести приемку выполненных Работ в течение 5 рабочих дней и подписать акт сдачи-приемки, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результаты Работ или иных недостатков в Работе немедленно заявить об этом Подрядчику (Исполнителю).

В случае мотивированного отказа заказчика от приемки выполненных Работ сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем выявленных недостатков и сроков их устранения.

Выявленные недостатки устраняются Подрядчиком (Исполнителем) за свой счет.

3. Цена контракта
3.1. Цена контракта составляет ______рублей, в том числе НДС и устанавливается на основании протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок от ___________ № __.

Цена контракта включает в себя стоимость Работ с учетом всех затрат, необходимых для выполнения Работ в полном объеме, в том числе расходов на перевозку, уплату налогов, сборов и другие обязательные платежи.

3.2. Источником финансирования Работ являются _____________________________ .

3.3. Заказчик перечисляет Подрядчику (Исполнителю) аванс в размере ________ рублей (30 % от цены контракта) в течение 10 дней со дня подписания настоящего контракта.

4. Порядок расчетов
4.1. С момента принятия Заказчиком работ Подрядчик (Исполнитель) выставляет счет об оплате фактически выполненных работ, с учетом НДС и др. налогов.

4.2. Расчет осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика (Исполнителя) с момента подписания Акта выполненных работ.

4.3. Заказчик обязан обеспечить оплату за выполненные Работы в течение 10 банковских дней на основании Акта выполненных работ.

4.4. Оплата выполненных Работ производится после сдачи результатов Работ Заказчику, оформляемых актами сдачи-приемки по установленной форме, и выставления Подрядчиком (Исполнителем) платежных документов в пределах лимита финансирования по объекту.


5. Права и обязанности сторон.
5.1. Подрядчик Исполнитель) обязуется :

- выполнить Работы, указанные в п.1.1. настоящего контракта своими силами, материалами и средствами в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом, и сдать работы Заказчику в соответствии с нормативными документами;

- выполнять Работы силами квалифицированных специалистов, имеющих опыт работы в данном направлении;

- устранять по требованию Заказчика недостатки и дефекты в Работе в согласованные сроки.

5.2. Подрядчик (Исполнитель) вправе:

- по согласованию с Заказчиком поставить выполненные Работы досрочно.

5.3. Заказчик обязан:

- в течение 5-ти дней после получения письменного сообщения Подрядчика (Исполнителя) о готовности к сдаче результата выполненных по настоящему контракту Работ организовать их приемку;

- оплатить выполненную работу в соответствии с п. 1.1. настоящего контракта.
5.4. Заказчик вправе:

- проверять ход и качество выполняемых Работ в любое время;

- отказаться от исполнения настоящего контракта и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик (Исполнитель) не приступает своевременно к исполнению, что влечет нарушение сроков, указанных в графике, а также в случае некачественного выполнения Работ Подрядчиком (Исполнителем).

5.5. Подрядчик (Исполнитель) обязан письменно уведомить Заказчика о независящих от Подрядчика (Исполнителя) обстоятельствах, которые грозят годности и прочности результатов выполняемых Работ либо создают невозможность ее завершения в срок.

6. Ответственность сторон
6.1. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий настоящего контракта, стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). Наступление указанных обстоятельств должно быть документально подтверждено.

6.3. В случае выполнения Работ ненадлежащего качества, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика Исполнителя):

- соразмерного уменьшения цены;

- безвозмездного устранения недостатков выполненных Работ в 10-дневный срок;

- возмещения своих расходов на устранение недостатков выполненных Работ.

6.4. В случае существенного нарушения требований к качеству выполненных Работ (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего контракта и потребовать возврата уплаченной за выполнение Работ денежной суммы в срок, указанный в уведомлении о расторжении контракта.

6.5. В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения настоящего контракта (пп. 6.4.), последний считается расторгнутым с момента, указанного в уведомлении о расторжении контракта.

6.6. Заказчик вправе отказаться от оплаты выполнения Работ, не соответствующих требованиям, установленным законодательством для определения качества выполненных работ или настоящим контрактом.
7. Заключительные положения

7.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему контракту, но в любом случае до _______________.

7.2. Изменения и дополнения к настоящему контракту должны быть оформлены Сторонами письменно, подписаны уполномоченными на то лицами и скреплены печатями.

7.3. Все спорные вопросы, возникшие в процессе заключения, изменения, имущественные споры, возникшие при нарушении исполнения контракта одной из сторон, Стороны решают путем переговоров. Переговоры могут проводиться непосредственно уполномоченными представителями Сторон с составлением протокола переговоров или посредством переписки, путем выставления претензий друг другу. При не достижении согласия спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Владимирской области.

7.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, стороны будут руководствоваться законодательством Российской Федерации и нормативными актами.

7.5. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему контракту должны быть рассмотрены сторонами в течение 10 дней с момента направления претензии.

7.6. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

8. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.
Подрядчик (Исполнитель):

_____________________________________________________

_____________________________________________________

Заказчик _____________________________________________________

______________________________________________________


Заказчик:
____________________________________

____________________________________
___________________ _______________

(Подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

^ Подрядчик (Исполнитель):
____________________________________

____________________________________
___________________ ________________

(Подпись) (Ф.И.О.)

М.П.


Приложение

к муниципальному контракту

от _____________
________________________ ___________________________
_________________ ____________ _________________ ______________ “____”____________________ 2007г. “____”____________________ 2007 г.
М. П. М. П.

^ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

к муниципальному контракту



№ п/п

Наименование работы

(ее характеристика, качество)

Объем

(тыс. руб.)

Срок

выполнения

Заказчик,

адрес






























Похожие:

О проведении запроса котировок iconИзвещение о проведении запроса котировок цен
Мурманская обл., пгт Росляково, ул. Приморская, д. 2; тел./факс: 8(81537) 92-433, 4-94-20; e-mail: proflic-19@mail ru) извещает о...
О проведении запроса котировок iconИзвещение о проведении запроса котировок цен
«Североморский технологический колледж» (почтовый адрес: 184635, Мурманская обл., пгт Росляково, ул. Приморская, д. 2; тел./факс:...
О проведении запроса котировок iconИзвещение о продлении запроса котировок цен
Мурманская обл., пгт Росляково, ул. Приморская, д. 2; тел./факс: 8(81537) 92-433, 4-94-20; e-mail: proflic-19@mail ru) извещает о...
О проведении запроса котировок iconИзвещение о проведении запроса котировок 14/11-09

О проведении запроса котировок iconИзвещение о проведении запроса котировок цен
Администрация Ялуторовского района приглашает принять участие в запросе котировок цен на выполнение работ на осуществлении поставки...
О проведении запроса котировок iconИзвещение о проведении запроса котировок от 16. 12. 2009 г

О проведении запроса котировок iconИзвещение о проведении запроса котировок Государственное бюджетное...
Адрес e-mail: ogup Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script
О проведении запроса котировок iconО проведении запроса котировок на право заключения муниципального контракта на

О проведении запроса котировок iconО проведении запроса котировок
Предмет муниципального контракта (наименование, характеристика поставляемого товара)
О проведении запроса котировок iconО проведении запроса котировок
Комитет по управлению муниципальным имуществом и землеустройству администрации Киржачского района
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
dopoln.ru
Главная страница